GB 50500-2008 建設工程工程量清單計價規(guī)范8
瀏覽
收藏
4.8.6 其他項目費用應按下列規(guī)定計算：$lesson$
1 計日工應按發(fā)包人實際簽證確認的事項計算;
2 暫估價中的材料單價應按發(fā)、承包雙方最終確認價在綜合單價中調整;專業(yè)工程暫估價應按中標價或發(fā)包人、承包人與分包人最終確認價計算;
3 總承包服務費應依據合同約定金額計算，如發(fā)生調整的，以發(fā)、承包雙方確認調整的金額計算;
4 索賠費用應依據發(fā)、承包雙方確認的索賠事項和金額計算;
5 現場簽證費用應依據發(fā)、承包雙方簽證資料確認的金額計算;
6 暫列金額應減去工程價款調整與索賠、現場簽證金額計算，如有余額歸發(fā)包人。
4.8.7 規(guī)費和稅金應按本規(guī)范第4.1.8條的規(guī)定計算。
4.8.8 承包人應在合同約定時間內編制完成竣工結算書，并在提交竣工驗收報告的同時遞交給發(fā)包人。
承包人未在合同約定時間內遞交竣工結算書，經發(fā)包人催促后仍未提供或沒有明確答復的，發(fā)包人可以根據已有資料辦理結算。
4.8.9 發(fā)包人在收到承包人遞交的竣工結算書后，應按合同約定時間核對。
同一工程竣工結算核對完成，發(fā)、承包雙方簽字確認后，禁止發(fā)包人又要求承包人與另一個或多個工程造價咨詢人重復核對竣工結算。
4.8.10 發(fā)包人或受其委托的工程造價咨詢人收到承包人遞交的竣工結算書后，在合同約定時間內，不核對竣工結算或未提出核對意見的，視為承包人遞交的竣工結算書已經認可，發(fā)包人應向承包人支付工程結算價款。
承包人在接到發(fā)包人提出的核對意見后，在合同約定時間內，不確認也未提出異議的，視為發(fā)包人提出的核對意見已經認可，竣工結算辦理完畢。
4.8.11 發(fā)包人應對承包人遞交的竣工結算書簽收，拒不簽收的，承包人可以不交付竣工工程。
承包人未在合同約定時間內遞交竣工結算書的，發(fā)包人要求交付竣工工程，承包人應當交付。
4.8.12 竣工結算辦理完畢，發(fā)包人應將竣工結算書報送工程所在地工程造價管理機構備案?？⒐そY算書作為工程竣工驗收備案、交付使用的必備文件。
4.8.13 竣工結算辦理完畢，發(fā)包人應根據確認的竣工結算書在合同約定時間內向承包人支付工程竣工結算價款。
4.8.14 發(fā)包人未在合同約定時間內向承包人支付工程結算價款的，承包人可催告發(fā)包人支付結算價款。如達成延期支付協議的，發(fā)包人應按同期銀行同類貸款利率支付拖欠工程價款的利息。如未達成延期支付協議，承包人可以與發(fā)包人協商將該工程折價，或申請人民法院將該工程依法拍賣，承包人就該工程折價或者拍賣的價款優(yōu)先受償。
4.9 工程計價爭議處理
4.9.1 在工程計價中，對工程造價計價依據、辦法以及相關政策規(guī)定發(fā)生爭議事項的，由工程造價管理機構負責解釋。
4.9.2 發(fā)包人以對工程質量有異議，拒絕辦理工程竣工結算的，已竣工驗收或已竣工未驗收但實際投入使用的工程，其質量爭議按該工程保修合同執(zhí)行，竣工結算按合同約定辦理;已竣工未驗收且未實際投入使用的工程以及停工、停建工程的質量爭議，雙方應就有爭議的部分委托有資質的檢測鑒定機構進行檢測，根據檢測結果確定解決方案，或按工程質量監(jiān)督機構的處理決定執(zhí)行后辦理竣工結算，無爭議部分的竣工結算按合同約定辦理。
4.9.3 發(fā)、承包雙方發(fā)生工程造價合同糾紛時，應通過下列辦法解決：
1 雙方協商;
2 提請調解，工程造價管理機構負責調解工程造價問題;
3 按合同約定向仲裁機構申請仲裁或向人民法院起訴。
4.9.4 在合同糾紛案件處理中，需作工程造價鑒定的，應委托具有相應資質的工程造價咨詢人進行
?2011年全國各地造價員各地報名信息匯總
?2011年造價員考前網上輔導招生簡章
更多資訊請訪問：造價員考試頻道 造價員考試論壇 造價員課程免費試聽
最新資訊
- 2025年二級造價工程師考試各科目學習計劃2024-12-10
- 2024年甘肅二級造價師復習資料：考前3頁紙2024-11-21
- 安徽2024年度二級造價師考前3頁紙2024-11-20
- 2024年度新疆二級造價師考前3頁紙2024-11-08
- 雙11預售開啟!搶百倍膨脹抵扣!2023-10-25
- 2023年二級造價師考試學習計劃表2023-04-21
- 2023年二級造價工程師《土建工程》科目學習計劃2023-04-13
- 2023年二級造價工程師《安裝工程》科目學習計劃2023-04-13
- 2023年二級造價工程師《造價管理》科目學習計劃2023-04-13
- 2023年度二級造價師各科思維導圖2023-03-28
打卡人數
